Bestekken - werken - gebouwen - Centraal Kerkbestuur Gent Stad

Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
BESTEK WERKEN GESUBSIDIEERDE INFRASTRUCTUUR
OPEN / BEPERKTE AANBESTEDING,
OPEN / BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG OF
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER / MET
BEKENDMAKING
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN AAN GEBOUWEN
AANBESTEDENDE OVERHEID
(NAAM INVULLEN)
BENAMING VAN DE WERKEN
(OPDRACHT INVULLEN)
NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER
(INVULLEN)
KOSTPRIJS AANBESTEDINGSBUNDEL
 Bestek
(bedrag invullen) EUR
 Plannen
(bedrag invullen) EUR
 Aanvullende studies
(bedrag invullen) EUR
 Btw (percentage invullen %)
(bedrag invullen) EUR
 Verzendingskosten
(bedrag invullen) EUR
 TOTAAL
(bedrag invullen) EUR
1
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
INZAGE EN AANKOOP OPDRACHTDOCUMENTEN
De opdrachtdocumenten liggen ter inzage op het hierna vermelde adres op (data invullen) van
(invullen) uur tot (invullen) uur en van (invullen) uur tot (invullen) uur.
Adres :

naam: (invullen)

adres: (invullen)

telefoon: (invullen)
De opdrachtdocumenten kunnen aangekocht worden mits voorafgaandelijke storting van (bedrag
invullen) EUR op het rekeningnummer van (naam invullen).
INLICHTINGEN
Inlichtingen i.v.m. deze opdrachtdocumenten kunnen verkregen worden bij:

naam: (invullen)

adres: (invullen)

telefoon: (invullen)
2
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
1. Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
2. Wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten.
3. Koninklijk besluit van 15 juli 2011
overheidsopdrachten klassieke sectoren.
en
latere
wijzigingen
betreffende
plaatsing
4. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
5. Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.
6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten.
7. Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen en latere
wijzigingen.
8. Inzake erkenning van aannemers zijn van toepassing:
- Wet van 20 maart 1991 en latere wijzigingen;
- KB van 26 september 1991 en latere wijzigingen;
- MB van 27 september 1991 en latere wijzigingen.
3
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING
(KB VAN 14 JANUARI 2013 - ARTIKEL 9, §4)
Artikelen waarvan wordt afgeweken van het KB van 14 januari 2013 betreffende de algemene
uitvoeringsregels:
1. Artikel 82, §4
2. Artikel 83
3. Artikel 92
4
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
EERSTE DEEL
Reglementaire en verordenende bepalingen
Algemeen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de
kandidaat is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het KB
van 15 juli 2011 en latere wijzigingen.
Aanbestedende overheid


Naam aanbestedende overheid: (invullen)
Adres: (invullen)
Voorwerp van de opdracht
De uit te voeren werken betreffen: (omschrijving van de werken invullen)
Deze opdracht omvat (aantal invullen) percelen, te weten: (percelen invullen).
Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Artikel 22 - Sociale clausule1
§1. Een aanbestedende overheid kan, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie, de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor
sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan reserveren in het kader van programma’s voor
beschermde arbeid indien de meerderheid van de betrokken werknemers personen met een
handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicap geen beroepsactiviteit in
normale omstandigheden kunnen uitoefenen.
De aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, een ander opdrachtdocument
moet deze toegangsreservatie vermelden.
§2. Wanneer een opdracht het bedrag voor Europese bekendmaking niet bereikt, kan een
aanbestedende overheid, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, de toegang tot de gunningsprocedure reserveren voor sociale
inschakelingsondernemingen.
Met sociale inschakelingsonderneming wordt bedoeld de onderneming die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 59 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan
voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, of die aan gelijkaardige
voorwaarden voldoet in het land van oorsprong van de kandidaat of inschrijver.
1
Schrappen indien niet van toepassing.
5
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Artikelen 231 en 261 - Wijze van gunnen van de opdracht
De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een/de
Open / beperkte aanbesteding1
Open / beperkte offerteaanvraag1
Onderhandelingsprocedure met / zonder bekendmaking1
Artikel 36 - Prijsopgave opdrachten in percelen
[enkel van toepassing indien de opdracht opgesplitst is in verschillende percelen]
Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te
wijzen.
Artikel 40 - Tewerkstelling
De Vlaamse overheid zal aan de lokale besturen AANBEVELEN dat zij bij het gunnen van
overheidsopdrachten voor werken een tewerkstellingsparagraaf in de overeenkomst met de
aannemer van het werk toevoegen.
Model van een tewerkstellingsparagraaf
Ter
concretisering
van
het
voorgaande,
volgt
hieronder
een
model van
tewerkstellingsparagraaf, dat in het bestek onder de aannemingsvoorwaarden als contractuele
voorwaarde kan opgenomen worden:
"Art. - De bijzondere aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de uitdrukkelijke
verplichting te voldoen aan volgende bepalingen:
§ 1. De aannemer verbindt er zich toe om tijdens de uitvoering van
- opdrachten waarvan de door het bestuur voorafgaandelijk geraamde aannemingssom
tussen 123 946,76 EUR en 991 574,10 EUR bedraagt, één werkzoekende [voltijds] in te
schakelen
- opdrachten waarvan de door het bestuur voorafgaandelijk geraamde aannemingssom
tussen 991 574,10 EUR en 1 983 148,20 EUR bedraagt, twee werkzoekenden [voltijds] in
te schakelen
- opdrachten waarvan de door het bestuur voorafgaandelijk geraamde aannemingssom
tussen 1 983 148,20 EUR en 2 974 722,30 EUR bedraagt, drie werkzoekenden [voltijds] in
te schakelen
enz.
op de wijze bepaald in de §§ 3 tot en met 5 van dit artikel.
Met de door de aannemer tewerkgestelde langdurig werkzoekende(n) in de zin van het
vorige lid worden gelijkgesteld: de langdurig werkzoekende(n) die tijdens de periode van
[twee] jaar voorafgaand aan het indienen van de offerte werd(en) ingeschakeld en bij de
aannemer blijft (blijven) ingeschakeld (onverminderd de eventuele toepassing van § 5)
§ 2. Voor de uitvoering van deze bepaling wordt begrepen onder langdurig werkzoekende:
elkeen die op het ogenblik van de tewerkstelling door de aannemer tenminste twee jaar als
voltijds werkzoekende is ingeschreven bij de VDAB of een gelijkaardige instelling uit een ander
Gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie die met een vergelijkbare taak is belast
§ 3. Naar keuze van de aannemer, kan de tewerkstelling gebeuren o.m. onder de vorm van
één van volgende contracten:
- een arbeidsovereenkomst van onbepaalde of bepaalde duur
1
Doorhalen wat niet van toepassing is.
6
Laatste aanpassing: 1 april 2014
-
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
een arbeidsovereenkomst in de zin van KB nr. 495
een individuele beroepsopleiding in de onderneming
een industrieel leercontract
een alternerende bouwopleiding
een voltooiingstage
een alterneringstage
een leerovereenkomst
een tewerkstellingsvorm voortvloeiend uit een sectorieel initiatief
een werkervaringsproject
deeltijds leren, deeltijds werken
een arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van artikel 60, §7 of artikel 61 van de
OCMW - wet
een vergelijkbare tewerkstellings-, werkervarings- of opleidingsvorm georganiseerd in een
ander Gewest of een lidstaat van de Europese Unie.
§ 4. De inschakeling van de werkzoekende dient uiterlijk bij de aanvang van de opdracht (of,
voor wat betreft de opdracht van werken, bij de aanvang van de werken) te gebreuren en
neemt slechts een einde bij het verzoek tot voorlopige oplevering van de volledige opdracht of,
wanneer het versturen van dit verzoek niet gebeurt, bij de voorlopige oplevering van de
volledige opdracht.
De uiterlijke datum van inschakeling van de werkzoekende(n) kan worden uitgesteld tot 45
kalenderdagen indien de termijn vanaf het aanvangsbevel minder dan 45 kalenderdagen
bedraagt.
De aannemer moet uiterlijk tegen de datum van de aanvang van de opdracht een kopie van de
contracten die hij in uitvoering van dit artikel heeft gesloten aan de aanbestedende overheid
overmaken. Hierbij moeten tevens de documenten worden gevoegd die aantonen dat de
personen die in uitvoering van dit artikel tewerkgesteld zullen worden, voldoen aan
bovenvermelde definitie van langdurig werkzoekende.
§ 5. In geval van verbreking van het contract, gesloten in uitvoering van dit artikel, om welke
reden dan ook, dient de aannemer onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van één maand
een nieuwe langdurig werkzoekende in te schakelen. Op het ogenblik van het sluiten van de
nieuwe overeenkomst dient de aannemer de documenten vermeld in §4, tweede lid aan de
aanbestedende overheid door te zenden.
§ 6. In geval van een gehele of gedeeltelijke gebrekkige uitvoering door de aannemer van de
hem in dit artikel opgelegde verplichtingen, kan de aanbestedende overheid, naast de sancties
voorzien in de artikelen 44 tot en met 49 en [85 t.e.m. 87 bij werken] [123 t.e.m. 124 bij
leveringen] [154 t.e.m. 155 bij diensten] van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare
werken, mits vaststelling van het in gebreke blijven overeenkomstig §2 van artikel 40 van
voormeld KB, hem tevens volgende boete opleggen: [bedrag, bijvoorbeeld 1,2 maal het
jaarloon van de in te schakelen werkzoekende(n), afhankelijk gesteld van het aantal dagen dat
in gebreken gebleven wordt, en/of indien het bestuur tussenkomt in de opleidingskosten van de
aannemer, de intrekking van deze tussenkomst].
§ 7. Met een door een aannemer tewerkgestelde langdurig werkzoekende wordt gelijkgesteld
een door een onderaannemer van deze aannemer tewerkgestelde langdurig werkzoekende,
onder de voorwaarden zoals bepaald in de §§1 t.e.m. 6.
Artikel 42, § 1 - Verplichtingen van de aannemer inzake veiligheidsvoorschriften
De aannemer wordt erop gewezen dat het KB van 25 januari 2001 en latere wijzigingen betreffende
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van toepassing is.
7
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de
veiligheidsvoorschriften op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens:
- het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en latere
wijzigingen;
- de wet op het welzijn van 04 augustus1996;
- de Codex over het welzijn op het werk;
- het ARAB (waarin het AREI is opgenomen).
Alle kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en uit de contractuele verplichtingen
vormen een aannemingslast en de veiligheidsmaatregelen zitten vervat in de eenheidsprijzen.
Een beknopt veiligheids- en gezondheidsplan werd als bijlage bij dit bestek toegevoegd. Dit
beknopt veiligheids- en gezondheidsplan bevat de vereiste informatie voor een correcte offerte.
Het volledige veiligheids- en gezondheidsplan wordt na de gunning van de werken aan de gekozen
aannemer overhandigd.1
Het veiligheids- en gezondheidsplan is als een aparte bijlage gevoegd bij de
aanbestedingsdocumenten. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat de vereiste informatie voor
een correcte offerte.1
8
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Koninklijk
besluit
van
15
juli
overheidsopdrachten klassieke sectoren
2011
betreffende
plaatsing
Artikel 2, §1, 4° t.e.m. 7° en artikel 13 - Wijze van prijsbepaling
Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als
een
opdracht tegen globale prijs1
opdracht tegen prijslijst1
gemengde opdracht1
opdracht tegen terugbetaling1
Wanneer de aanneming een gemengde overeenkomst vormt bestaat ze uit:
a) een gedeelte volgens prijslijst voor de posten welke als vermoedelijke hoeveelheden (VH)
worden opgegeven
b) een gedeelte voor een globale prijs voor de posten zonder aanduiding van de hoeveelheid
(GP) en voor de posten met een forfaitaire hoeveelheid (FH), wanneer de hoeveelheid
aangegeven is.
Artikel 2, §1 8° en artikel 83 – Samenvattende opmetingstaat
In de samenvattende opmetingstaat gaat de post vergezeld:
1. voor de opdracht tegen globale prijs:
a. van de vermelding “FH”, forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid aangegeven is;
b. van de vermelding “GP”, globale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is;
2. voor de opdracht tegen prijslijst:
van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid.
Artikel 9 - Varianten
Indien de opdrachtdocumenten varianten opleggen of toestaan wordt het voorwerp van die
varianten, hun aard en draagwijdte nader omschreven in de technische bepalingen van de
opdracht.
Er zijn geen “verplichte” en/of “facultatieve” varianten. 1
Volgende “verplichte” varianten zijn voorzien: (invullen) 1
Volgende “facultatieve” varianten zijn voorzien: (invullen) 1
Artikel 10 - Opties
(Indien u gebruik maakt van één of meerdere verplichte opties, omschrijf deze hier.)
(Bij verplichte opties:) De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen, op
straffe van onregelmatigheid van zijn offerte.
Het indienen van vrije opties is verboden / toegestaan (kies wat past).
1
doorhalen wat niet van toepassing is
9
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
(Bij aanbesteding, indien toegestaan:) Aan de vrije optie mag geen meerprijs of enige andere
tegenprestatie worden verbonden.
Het bod voor opties wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk
aan dat het om opties gaat.
Artikel 16 – Allerlei heffingen
De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingstaat
vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd.
Artikel 19 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen
De inschrijver moet de aanduidingen van de opmeting, door middel van ter plaatse opgemaakte
staten, aanvullen en nazien, hij controleert zorgvuldig de overeenstemming tussen alle aangegeven
afmetingen, hij onderzoek aandachtig de gesteldheid van de bouwplaats en geeft zich ter plaatse
rekenschap van de omvang van alle moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden, hij vraagt aan
de aanbestedende overheid alle inlichtingen die voor de beoordeling der werken hetzij nodig of
gewoon nuttig zijn.
Andere factoren betreffende de aannemingsprijzen:
De aannemer moet zich op eigen kosten het water en de elektriciteit aanschaffen die nodig zijn
voor het uitvoeren van de werken van zijn aanneming.
Zijn insgelijks in de prijs van de aanneming inbegrepen, het wegnemen en afvoeren van puin en
onbruikbare materialen van het bouwterrein, alsmede het volkomen in goede staat herstellen en
schoonmaken van de lokalen en plaatsen die gebruikt werden voor de uitvoering van de
aanneming.
Hetzelfde geldt voor de daartoe gebruikte toegangswegen.
De aannemer maakt, op eigen kosten, alle uitsparingen voor de plaatsing van de diverse kokers en
leidingen die begrepen zijn in zijn aanneming of die vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten,
al was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting).
Hetzelfde geldt voor de kokers en leidingen die begrepen zijn in de andere aannemingen, voor
zover zover zij vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al was het maar voorlopig wat betreft
hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting) en voor zover de inlichtingen tijdig geleverd
worden en uiterlijk op het ogenblik van de goedkeuring van de definitieve plans van de
geprefabriceerde elementen.
Voor de metalen constructies wordt het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden niet in
rekening gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het
opmaken van zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste afmetingen,
bout- en klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet inbegrepen.
Artikel 20 - Opdrachten voor aanneming van werken
Met toepassing van artikel 6, §1 van de wet van 15 juni 2006 voorzien de opdrachtdocumenten in
een prijsherziening. De prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt
gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt aldus de werkelijke kostprijsstructuur.
De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare factoren bevatten, die de aanbestedende
overheid bepaalt in functie van de specificiteiten van de opdracht.
Onderstaande specifieke formules zijn richtinggevend. De opdrachtdocumenten kunnen steeds van
deze formules afwijken in functie van de specificiteiten van de opdracht.
10
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Op de aannemingen van werken die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité van het
Bouwbedrijf behoren, zijn de volgende bepalingen van toepassing :
1) Geen prijsherziening
Voor de aannemingen van werken waarvan de in de opdrachtdocumenten vermelde
uitvoeringstermijn minder dan 120 werkdagen of 180 kalenderdagen bedraagt of waarvan het
totale bedrag van de inschrijving lager is dan 120 000 EUR, is er geen herziening van de prijs
van de overeenkomst.
2) Prijsherziening
Voor de aanneming van werken waarvan de in de opdrachtdocumenten vermelde
uitvoeringstermijn minstens 120 werkdagen of 180 kalenderdagen bedraagt of waarvan het
totale bedrag van de inschrijving gelijk is aan of hoger dan 120 000 EUR, zijn de
herzieningsmodaliteiten van de prijs van de overeenkomst om rekening te houden met de
prijsschommelingen van de materialen en van de op de bouwplaats verwerkte grondstoffen of
van de in de fabriek of in de werkplaats verwerkte grondstoffen, alsook deze van de
verbruiksproducten, lonen, sociale lasten en verzekeringen, de volgende:
De herziening wordt bij iedere betaling in mindering toegepast.
De te bepalen sommen worden bepaald door op het bedrag van iedere staat van vordering
der eigenlijke werken, vastgesteld op basis van het contract, de volgende formule toe te
passen:
p = P(a s/S + b i/I + c)
Waarin P = het op basis van het contract vastgesteld bedrag van de staat, en p = het
aangepast bedrag rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de sociale
lasten en verzekeringen, alsook de prijsschommelingen der materialen, grondstoffen en
verbruiksproducten.
De term a s/S van de herzieningsformule, is gebaseerd op het gemiddeld uurloon, gevormd
door het gemiddelde van de lonen der geschoolde, gespecialiseerde en ongeschoolde
arbeiders zoals die door het Paritair Comité door het Bouwbedrijf vastgesteld zijn. De lonen
worden verhoogd met het door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand
en Energie aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen.
In de term a s/S is:
S = het gemiddeld uurloon, van kracht tien dagen vóór de datum die voor het openen van de
inschrijvingen is vastgesteld, verhoogd met het door de Federale Overheidsdienst Economie,
KMO, Middenstand en Energie aangenomen totaalpercentage van de sociale lasten en
verzekeringen op dezelfde datum;
s = het gemiddeld uurloon, van kracht op de aanvangsdatum van de in de betaling in
mindering beschouwde maandperiode, verhoogd met het door de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie aangenomen totaalpercentage van de sociale
lasten en verzekeringen op dezelfde datum.
De termen i en I van de parameters b i/I vertegenwoordigen het maandelijks indexcijfer,
berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen
door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt.
De aard ervan wordt maandelijks vastgesteld.
11
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
I is dat indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de datum die voor het openen
van de inschrijvingsbiljetten is vastgesteld.
i is dat indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de aanvangsdatum van de in de
betaling in mindering beschouwde maandperiode.
c is de vaste term die niet voor herziening vatbaar is.
De waarden, toegekend aan de parameters a, b en c in de bovenstaande herzieningsformule,
mogen in de loop van deze aanneming geen enkele wijziging ondergaan.
De herzieningsformule wordt opgelost als volgt:
elk van de verhoudingen s/S en i/I wordt herleid tot een decimaal getal met ten hoogste vijf
decimalen waarvan de vijfde vermeerderd wordt met 1 indien de zesde gelijk is aan of hoger
dan 5.
De producten van de vermenigvuldiging van de aldus bekomen quotiënten met de waarde van
de overeenkomstige parameter worden afgebroken bij de vijfde decimaal, die eveneens
vermeerderd wordt met 1 indien de zesde gelijk is aan of hoger dan 5.
Voor toepassing van de formule, worden de werken geacht te behoren tot de categorie A, B, C
of D1 vastgelegd in het bijzonder bestek.
3) ELEKTRICITEIT - Prijsherziening volgens typebestek nr 240 van 2004
(voorbeeld)
De herziening van de prijs van deze aanneming, om rekening te houden met de
schommelingen van de lonen der op de bouwplaats gebezigde werklieden, alsmede van de
daarop betrekking hebbende sociale lasten, verzekeringen en materialen, gebeurt volgens het
standaardbestek nr 240 en volgens de onderstaande formule
p = P*(0,4*s/S + 0,4*isti/ISTI +0,20)
Waarbij,
P = bedrag van de maandelijkse staat van de uitgevoerde leveringen en werken die door de
aanbestedende overheid is aangenomen en die opgemaakt is op basis van de prijzen van het
oorspronkelijk contract. De werken en leveringen die in het oorspronkelijk contract niet
voorzien waren en die tegen overeengekomen prijs werden uitgevoerd, zijn in de staat van
werken overeenkomend met het bedrag P niet inbegrepen.
p = aangepast maandelijks bedrag.
S = basisloon, vastgesteld door het paritair comité voor de elektriciens, van kracht 10 dagen
vóór de datum van de opening van de inschrijvingen.
s = hetzelfde uurloon, van kracht op de begindatum van de in termijnbetaling beschouwde
maandperiode.
1
A. werken aan het zee- en rivierwezen, grondwerken, wegenwerken, metsel- en betonwerken,
baggerwerken, asfaltering en bitumering.
B. Dakbedekkingswerken en voeging van gevels
C. Bevloeringswerken, plafonnering en bezetting
D. Andere werken
12
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
ISTI 3100 = het laatste definitief indexcijfer voor de vervaardiging van elektrische machines en
apparaten op de binnenlandse markt volgens de ISTI 3100 code, vastgesteld door het
Nationaal Instituut voor de Statistiek voor de kalendermaand die de opening van de offerte
voorafgaat.
isti 3100 = hetzelfde laatst gepubliceerde indexcijfer voor de kalendermaand die de
beschouwde periode van de maandstaat voorafgaat.
Elk van de termen 0,4*s/S en 0,4*isti/ISTI worden berekend tot op 5 decimalen. Het vijfde
cijfer wordt verhoogd met 1 indien het zesde cijfer gelijk is aan of groter dan 5.
Artikel 30 - Rechtzettingsberichten1
De rechtzettingsberichten, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die
betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken
integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis
te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte.
Artikel 54 en artikel 89 - Prijsopgave opdrachten in percelen
[enkel van toepassing indien de opdracht opgesplitst is in verschillende percelen]
De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen.
De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen of, in geval van offerteaanvraag,
met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde
percelen waarvoor een offerte wordt ingediend.
Artikel 55 - Tijdelijke vereniging
Bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure behoudt het bestuur zich het recht voor een
offerte te aanvaarden van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid bestaande uit een
geselecteerde en één of meer niet-geselecteerde personen.
Artikel 57 - Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte verbonden blijft, wordt voor deze
werken op 120 kalenderdagen gebracht.
Artikelen 61 t.e.m. 63 - Toegangsrecht en sociale zekerheidsbijdragen
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische
weg op conform artikel 60.
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen
van artikel 62, §2.
Artikel 70 - Vereiste erkenning
De vereiste erkenning op basis van de raming van (datum invullen) is:
(Onder)categorie : (invullen)
Klasse : (invullen)2
OF
1
2
Niet van toepassing voor onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Doorhalen wat niet van toepassing is
13
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Voor deze werken is geen erkenning vereist op basis van de raming van (datum invullen)2
[zie de wet van 20 maart 1991, het KB van 26 september 1991 en het MB van 27 september 1991]
Artikelen 80 en 82 - Opmaak van de offerte
De offerte en de samenvattende opmetingstaat worden in één exemplaar en (aantal invullen)
kopieën (KB van 15 juli 2011 - artikel 54) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van de
opdrachtdocumenten volgens het model bedoeld in artikel 80 van het KB van 15 juli 2011.1
Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid
van de inschrijver. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van
de door hem aangewende documenten met het formulier.
Artikel 82 - Leemten
Een inschrijver die van oordeel is dat de aanbestedende overheid één of meerdere posten in de
opmetingstaat vergeten is, kan deze leemte invullen in zijn offerte.
Artikel 83 - Verbetering vermoedelijke hoeveelheden
De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is NIET toegestaan beneden een wijziging van
minstens 25%.
Artikel 85 – Interpretatie tegenspraak
In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten geldt voor interpretatie de
volgende orde :
 de plannen
 het bestek
 de opmetingstaat
Artikel 85, §2 - Fouten en leemten
Indien de inschrijver in de opdrachtdocumenten zodanige fouten of leemten vaststelt dat het hem
onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft
hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de datum van de openingszitting,
schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van
de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven.
Artikel 90 - Indiening van de offerte
De offerte wordt geschoven in een “definitief gesloten envelop” waarop zijn vermeld :
de datum van de openingszitting, het besteknummer en eventueel de nummers van de betrokken
percelen.
Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten envelop geschoven
in een tweede gesloten envelop waarop duidelijk “offerte” wordt vermeld.
De offerte wordt gestuurd aan : (naam en adres invullen)
De verzending of overhandiging van een met elektronische middelen opgestelde offerte moet in
overeenstemming zijn met artikel 6 van het KB van 15 juli 2011
Artikel 92 - Plaats, dag en uur van de opening van de offertes
De opening van de offertes heeft plaats op (datum invullen) te (invullen) uur ten overstaan van
(naam invullen) of zijn/haar afgevaardigde in de burelen van (naam invullen) te (adres invullen).
1
Niet van toepassing voor onderhandelingsprocedure
14
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Artikel 101 - Gunningcriteria1
De gunningcriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht, in volgorde van afnemend belang
/ op voet van gelijkheid (kies wat past):

…

…
 …
(De gunningcriteria dient u hier te vermelden. Bij een opdracht vanaf de Europese drempels is een
weging vereist.)
Toepasselijk recht en geschillen
Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of de uitvoering van onderhavige
overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zal beslecht worden door de
rechtbanken van het arrondissement van de opdrachtgever.
1
Enkel van toepassing bij offerteaanvraag. Ook mogelijk bij onderhandelingsprocedure.
15
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
TWEEDE DEEL
Administratieve contractuele bepalingen
Algemeen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken van toepassing.
Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk
besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
Contractuele documenten
De opdrachtdocumenten vermelden de type- en/of standaardbestekken, de algemene
omzendbrieven, de technische afleveringen van het algemeen bestek en de andere documenten
die op de aanneming van toepassing zijn.
Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van het bijzonder bestek dat
onderhavige opdracht regelt, zijn op deze opdracht van toepassing :
1. De volgende publicaties voor zover de opdracht werken bevat die er het voorwerp van
uitmaken:
het standaardbestek 240 - Deel I: Algemene administratieve en contractuele bepalingen
betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor
telecommunicatie van de persen - 20041
typebestek 104/3 - Bouwkundige werken - index 21/25 en 26 - 1999.
typebestek 105 - Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling - 1980.
typebestek 400 - Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies
- Voorlopige voorschriften voor het werk bij vriesweer - toelichtingsnota's 1967.
het algemeen reglement betreffende de elektrische installatie (A.R.E.I.)
het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B.).
de ééngemaakte technische specificaties (S.T.S.).
de N.B.N. - normen van het Belgische Instituut voor Normalisatie.
Zijn van toepassing : de gehomologeerde of geregistreerde Belgische Normen.
2. De hierna vermelde tekeningen opgemaakt door de ontwerper : tekeningen : (plan
nr./inhoud/schaal .....) ...............
3. Documenten i.v.m. beton, staalconstructies en houtstructuur.2
A. WERKEN in GEWAPEND BETON
De documenten betreffende deze werken worden geleverd door
Aan te vragen bij Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling ATO t.a.v.
Wim De Coen, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel – tel. 02 553 82 06 - e-mail:
[email protected]
2 Doorhalen wat niet van toepassing is
1
16
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
DE AANBESTEDENDE OVERHEID - DE AANNEMER.
Deze werken zijn uit te voeren
VOLGENS PRIJSLIJST - VOOR een GLOBALE PRIJS.
B. WERKEN in VOORGESPANNEN BETON
De documenten betreffende deze werken worden geleverd door
DE AANBESTEDENDE OVERHEID - DE AANNEMER
Deze werken zijn uit te voeren
VOLGENS PRIJSLIJST - VOOR een GLOBALE PRIJS.
C. WERKEN i.v.m. STAALCONSTRUCTIES
De documenten betreffende deze werken worden geleverd door
DE AANBESTEDENDE OVERHEID - DE AANNEMER
Deze werken zijn uit te voeren
VOLGENS PRIJSLIJST - VOOR een GLOBALE PRIJS.
D. WERKEN i.v.m. HOUTCONSTRUCTIES
De documenten betreffende deze werken worden geleverd door
DE AANBESTEDENDE OVERHEID - DE AANNEMER
Deze werken zijn uit te voeren
VOLGENS PRIJSLIJST - VOOR een GLOBALE PRIJS.
E. ALGEMENE OMZENDBRIEVEN
4. Alle latere aanvullingen en/of wijzigingen op de bovenvermelde toepasselijke documenten zijn
eveneens op deze opdracht van toepassing voor zover ze ten laatste van kracht waren op de
datum van de bekendmaking van deze opdracht.
Artikel 9, §4 Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene
uitvoeringsregels
De bepalingen waarvan dit typebestek afwijkt van de algemene uitvoeringsregels worden vooraan
in het bestek vermeld.
Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 11 - Leidend ambtenaar
De leiding en de controle op de uitvoering zal geschieden door (naam invullen)
Beperkingen/draagwijdte mandaat (invullen)
Artikelen 12 t.e.m. 15 - Onderaannemer
De aannemer deelt aan de leidende ambtenaar tijdig de naam mede van zijn eventuele
onderaannemers, in ieder geval, uiterlijk vóór het begin der werken die hun worden toevertrouwd.
Alle personen die in enig stadium als onderaannemer optreden moeten verplicht ingeschreven zijn
op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die
overeenstemt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de
opdracht overeenkomende klasse.
17
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Elke inbreuk op die verplichting zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan
de bepalingen van zijn contract.
De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende
overheid.
Artikel 24 - Verzekeringen
De aannemer legt binnen de 30 kalenderdagen na het sluiten van de opdracht, de bewijzen voor
van de verzekeringen bedoeld in bovenvermeld artikel van het KB van 14 januari 2013.
Artikelen 25 t.e.m. 32 - Borgtocht
Er wordt geen borgtocht geëist. 1
[Enkel voor opdrachten kleiner dan 50 000 EUR (excl. btw)]
OFWEL
Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5 % (vijf) van het opdrachtbedrag (excl.
btw).10
De borgtocht bedraagt (bedrag invullen) EUR.
[Afwijking dient uitdrukkelijk gemotiveerd te worden]
Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.
Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden
vermeld in artikel 29 van het KB van 14 januari 2013.
Artikel 33 - Vrijgave borgtocht
De borgtocht gestort voor onderhavige werken wordt bij helften vrijgegeven, de ene helft na de
voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na
aftrek van de sommen die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd
is.
Artikel 36 - Detail- en werktekeningen
1. Algemene planning
 Voor alle opdrachten die gerangschikt zijn in klasse 1 of hoger van de erkenning der
aannemers, levert de aannemer aan de aanbestedende overheid binnen een termijn van
vijftien kalenderdagen die een aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van
zijn inschrijving, in lineaire vorm, het volledig programma van de werken betreffende de
gehele aanneming in functie van de uitvoeringstermijn, in drie exemplaren;
 Voor alle opdrachten die gerangschikt zijn in klasse 5 of hoger van de erkenning der
aannemers, levert de aannemer aan de aanbestedende overheid, binnen een termijn van
één maand die een aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn
inschrijving in zes exemplaren, het volledige gedetailleerd programma van de werken
betreffende de gehele aanneming in functie van de uitvoeringstermijn. De vorm van de
planning is in overleg met de leidende ambtenaar te bepalen.
2. Belangrijke mededeling betreffende de verschillende werken
Wanneer hij belast wordt met de studie van sommige werken, maakt de aannemer vóór de
uitvoering of de fabricatie van de materialen, op zijn kosten, alle borderellen en alle
werktekeningen op, met al hun details, die aan de aanbestedende overheid toelaten er zich van
te vergewissen of de stukken, of gedeelten van de werken de vereiste vorm hebben en conform
zijn qua maten en aantal.
1
Doorhalen wat niet van toepassing is
18
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Het opmaken van de documenten, zoals borderellen der stenen, tekeningen van de
vensterramen, enz… valt ten laste van de aannemer die verplicht is deze documenten vooraf te
doen goedkeuren door de aanbestedende overheid.
De aannemer houdt rekening met alle opmerkingen die gemaakt worden en wijzigt de
documenten overeenkomstig de onderrichtingen welke hem werden gegeven.
De
goedgekeurde documenten worden beschouwd als deel uitmakend van het bijzonder bestek.
3. Belangrijke mededeling betreffende de werken in gewapend beton, de werken in
voorgespannen beton, de staalconstructies en de houtstructuren
A. Algemeenheden
1) Het bijzonder bestek bepaalt afzonderlijk voor de werken in gewapend beton, de werken in
voorgespannen beton, de staalconstructies en de houtstructuren of de documenten (studie,
plannen en borderellen) betreffende deze werken ofwel door de aanbestedende overheid
ofwel door de aannemer geleverd worden. Voor alle geprefabriceerde elementen in
gewapend beton, in voorgespannen beton of in hout en voor alle geprefabriceerde vloer- of
dak-elementen in gewapend beton, gebakken aarde, cellenbeton of hout zijn de
documenten steeds door de aannemer te leveren, overeenkomstig punt C – tweede geval –
hiernavolgend, behalve indien het bijzonder bestek afwijkt van dit voorschrift.
2) De inschrijver rekent in de eenheidsprijzen van de posten van het beton alle doorboringen
die nodig zijn voor de doorgang van de leidingen (water, gas, verwarming, verluchting,
elektriciteit, enz…). De werken worden op de aanbestedingsplannen voorgesteld in
voorlopige vorm, d.w.z. dat de aanbestedende overheid er alle wijzigingen kan aan
aanbrengen in de loop van de definitieve studie van deze werken en van de werken die deel
uitmaken van de speciale technieken en dit, overeenkomstig artikel 19 van het KB van 15
juli 2011.
3) Het bijzonder bestek bepaalt de wijze van verbinding (klinknagelverbinding, boutverbinding,
las, hoge weerstandbouten) bij staalconstructies. Ontbreekt die bepaling, dan wordt het
lassen in de werkplaats en de boutverbinding op de bouwplaats als verbindingswijze
opgelegd. Het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden wordt niet in rekening
gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het
opmaken van zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste
afmetingen, bout- en klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet
inbegrepen.
4) Het visum van de aanbestedende overheid wordt aangebracht op de documenten die door
de aannemer worden voorgelegd, en dit door het aanbrengen van de formule: “Gezien voor
de opdrachtgever”, gevolgd door de datum en de handtekening van de leidend ambtenaar.
Dit visum slaat niet op de te verwerken hoeveelheden die nagezien worden naargelang van
de uitvoering.
5) Binnen een termijn van één maand na de betekening van de goedkeuring van zijn
inschrijving en maximum één week na de datum vastgesteld voor de aanvang der werken,
legt de aannemer een uitvoeringsplanning voor van de werken in voorgespannen beton, van
de staalconstructies of houtstructuren, van de werken in gewapend beton, met inbegrip van
de funderingswerken.
Deze planning slaat op minstens 2/3 van de totale uitvoeringstermijn, indien de aanneming
slechts ruwbouwwerken bevat; zij slaat op minstens de helft van de totale termijn van de
aanneming, indien deze aanneming ruwbouw- en afwerkingswerken bevat.
19
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Deze planning dient geïntegreerd de te worden in de hierboven opgelegde algemene
planning.
6)
In geval van niet-overeenstemming van sommige plannen van de werken met de
werkelijkheid, met de aanbestedingsdocumenten of nog met de detailtekeningen en de
door de aanbestedende overheid tijdens de aanneming geleverde wijzigingsplannen, is de
aannemer ertoe gehouden de leidende ambtenaar daarvan ten spoedigste schriftelijk te
verwittigen.
Hij mag in geen geval op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen aan de plannen van de
werken die door de aanbestedende overheid zijn opgemaakt of die voorzien zijn van het
visum waarvan sprake in paragraaf 4 hierboven.
B. Eerste geval: de aanbestedende overheid levert de documenten betreffende de
werken
1) Wanneer de documenten betreffende de werken door de aanbestedende overheid na de
aanbesteding geleverd worden zijn deze werken uit te voeren volgens prijslijst.
2) De aannemer vraagt schriftelijk ten minste vier weken op voorhand de plannen en
borderellen die absoluut noodzakelijk zijn voor het voortzetten van zijn werk, zoniet wordt hij
verantwoordelijk gesteld voor de eventuele storingen die hieruit voortvloeien in het verloop
van zijn aanneming.
De aanbestedende overheid levert de uitvoeringsplannen en de overeenstemmende borderellen minstens twee weken vóór de datum die in de goedgekeurde uitvoeringsplanning
voorzien is.
3) Na de aanbesteding kan de aanbestedende overheid de aannemer verplichten de
documenten hetzij van de werken in gewapend beton, hetzij van de werken in
voorgespannen beton, hetzij van de staalconstructies, hetzij van de houtstructuren te
leveren, overeenkomstig de voorschriften van paragraaf C hierna. In dat geval wordt hem
een termijnverlenging van 40 werkdagen verleend. De eenheidsprijzen van de werken,
waarvan de studie aldus aan de aannemer toevertrouwd is, blijven ongewijzigd, maar de
aannemer heeft recht op een vergoeding voor de studie, berekend overeenkomstig de
bepalingen van het laatste typecontract voor stabiliteitsstudies in gebruik bij de afdeling
Gebouwen van de Vlaamse overheid.
Het aldus berekende verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 15 % voor algemene kosten
en winst met uitsluiting van elke vergoeding.
C. Tweede geval: de documenten betreffende de werken worden door de aannemer
geleverd
a) Aard van de aanneming
1) Het bijzonder bestek bepaalt dat de werken worden uitgevoerd
 ofwel tegen globale prijs
 ofwel tegen prijslijst.
2) Wanneer de studie van de werken ten laste is van de aannemer, heeft deze als verplichting,
binnen het kader van die studie, niet enkel deze werken te berekenen en te verwezenlijken,
maar in het algemeen zich ook de zekerheid te verschaffen omtrent de stabiliteit van het
geheel met inbegrip van de funderingen.
b) Overeenstemming van de studie betreffende de werken
20
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
De aannemer respecteert de algemene bepalingen die vermeld zijn op de
aanbestedingsplannen en eventueel in het bijzonder bestek alsook in de beschrijvende
opmeting.
De afmetingen van de werken die niet op de aanbestedingsplannen zijn aangeduid, moeten
bepaald worden door de aannemer, dewelke geen wijzigingen mag aanbrengen aan de
plannen, noch aan de zichtbare inrichtingen van de gevels, noch aan de openingen die in de
muren en scheidingswanden moeten worden uitgespaard.
c) Verplichtingen van de inschrijver en van de aannemer
1) In het geval van de overeenkomst tegen globale prijs voegt de inschrijver bij zijn inschrijving
een lijst van de hoeveelheden en van de eenheidsprijzen die de algemene prijs
rechtvaardigen van de door hem uit te voeren werken en waarvoor hij met de studie belast
is.
Deze eenheidsprijzen zijn toe te passen in geval van verrekeningen tengevolge van
wijzigingen opgelegd door de aanbestedende overheid, overeenkomstig de voorschriften van
artikel 80 van de algemene uitvoeringsregels.
2) Alle berekeningen en plannen worden opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de
indexen 26 van het typebestek nr. 104 – laatste uitgave – en van de van kracht zijnde
Belgische normen wat de werken in gewapend beton of in voorgespannen beton betreft,
overeenkomstig index 04 van het typebestek nr. 104 en van de van kracht zijnde Belgische
normen wat de houtstructuren betreft de overeenkomst index 27 van het typebestek nr. 104
en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de staalconstructies betreft.
De verschillende werken dienen economisch opgevat te worden en derwijze dat zij perfect
geïntegreerd zijn in de algemene opvatting.
Alle plannen en berekeningsnota’s die door de aannemer te leveren zijn, worden
ondertekend door een burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect met
een diploma van één der Belgische universiteiten of van de Koninklijke Militaire School of als
dusdanig gelijkgeschakeld diploma uitgereikt in een andere lidstaat van de Europese Unie.
3) Binnen de vier weken na de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving, stelt de
aannemer zich in verbinding met de Studiedienst van de aanbestedende overheid en legt
hem, voor voorafgaand akkoord, het schema voor van het bouwsysteem samen met de
berekeningsnota’s alsmede de vorm die hij denkt aan te nemen voor het opmaken der
plannen, berekeningsnota’s, borderellen, enz…
4) De aannemer bezorgt aan de aanbestedende overheid de hierna vermelde documenten,
binnen een termijn die de verwezenlijking van de werken toelaat volgens de geviseerde
algemene planning en rekening houdend met de goedkeuringstermijnen die bepaald zijn in
artikel 36 van de algemene uitvoeringsregels:
a) Een volledige en gedetailleerde rechtvaardigende berekeningsnota voor alle constructieelementen;
b) De volledige plans van structuur, bekisting, wapening en uitvoering met voldoend aantal
doorsneden; de plans zijn getekend op schaal van minimum 2% en geven de wapeningen
in langsdoorsnede aan; het is verboden deze wapeningen enkel te laten voorkomen op
de dwarsdoorsneden en op de borderellen;
c) De gedetailleerde borderellen van de wapeningen, van het beton en van de
staalconstructies of houtstructuren.
De controle van de studie verloopt als volgt:
a) De aannemer levert de berekeningsnota en de plannen (twee exemplaren);
21
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
b) Een exemplaar van de plannen wordt door de aanbestedende overheid teruggezonden
met zijn opmerkingen of zijn visum;
c) In geval van opmerkingen legt de aannemer ter visering twee verbeterde exemplaren
voor;
d) Na visering levert de aannemer zes exemplaren van de plannen en de borderellen;
e) De aanbestedende overheid maakt twee van deze geviseerde exemplaren over aan de
aannemer; twee andere eveneens geviseerde exemplaren zijn bestemd om de
aanbestedende overheid in staat te stellen de uitvoering der werken te controleren en de
twee overblijvende geviseerde exemplaren dienen, in voorkomend geval, voor de studie
van de speciale technieken.
1) Elk gewijzigd plan draagt een speciaal nummer om het te onderscheiden van het plan dat
aan de wijziging voorafging, alsmede de datum van de wijziging en een bondige opgave van
de gewijzigde werken.
2) Geen enkel werk mag worden uitgevoerd indien het desbetreffende plan geen visum van de
aanbestedende overheid draagt.
3) Bij de voorlopige oplevering der werken, overhandigt de aannemer aan de aanbestedende
overheid de clichéplannen van de werken na ze te hebben bijgewerkt om rekening te houden
met de detailwijzigingen die tijdens de uitvoering met de instemming of op last van de
aanbestedende overheid werden aangebracht.
d) Aansprakelijkheid van de aannemer
De aannemer neemt de volle verantwoordelijkheid op zich van de studie en van de uitvoering
van de werken die hem toevertrouwd werden.
Uit hoofde hiervan rust op hem voor deze werken de tienjarige aansprakelijkheid niet alleen
als aannemer, maar ook als ontwerper in de bij artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek gestelde voorwaarden.
Het naleven van de regels betreffende de
sterkteberekeningen en de uitvoering der werken, alsmede het visum van de aanbestedende
overheid op de door de aannemer opgemaakte berekeningsnota’s en plans, laat zijn
aansprakelijkheid ongemoeid.
Artikel 44 - Actiemiddelen
De aannemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn :
1. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdracht.
2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde
data volledig kunnen worden voltooid;
3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid niet worden
nageleefd;
Hoofdstuk II. Specifieke bepalingen voor opdrachten voor werken
Artikel 75 – Leiding en controle
De naam van de gemachtigde van de aannemer moet de aanbestedende overheid medegedeeld
worden vóór de begindatum der werken.
De aannemer mag een andere persoon machtigen op voorwaarde dat hij de aanbestedende
overheid er 10 dagen vooraf schriftelijk van in kennis stelt.
Behoudens andersluidende bepaling in het bestek, dient de gemachtigde gedurende de werktijd
altijd beschikbaar te zijn.
Artikel 76 - Uitvoeringstermijn
22
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
De uitvoeringstermijn is (aantal invullen) werkdagen of (aantal invullen) kalenderdagen.
Artikel 77 - Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid
Behoudens afwijking voorzien in het bijzonder bestek moet door de aannemer, voor iedere
aanneming waarvan de prijs minstens 136 000 EUR bedraagt en de uitvoeringstermijn op minstens
60 werkdagen is vastgesteld, van bij de aanvang van de werken en op de door de leidende
ambtenaar aangewezen plaats, een behoorlijke keet alsmede een wc en een lavabo uitsluitend ten
behoeve van de personeelsleden van de aanbestedende overheid geleverd worden. Deze keet
bevat minstens één vertrek dat ongeveer 10 m² bedraagt. Dit vertrek wordt op kosten van de
aannemer bemeubeld, verwarmd, verlicht en onderhouden, tot volledige voldoening van de
aanbestedende overheid.
Het meubilair omvat:
· een werktafel van ongeveer 0,80 x 1,50 m met 4 laden;
· een bergkast die op slot kan gedaan worden, van ongeveer 0,90 x 1,80 x 0,50 m met 4 planken;
· een dubbele kleerkast van ongeveer 0,50 x 1,60 x 0,40 m;
· 4 stoelen;
· klein kantoormaterieel;
· een telefoon die verbonden is met het openbaar telefoonnet.
De keet wordt bewaakt uitsluitend op kosten van de aannemer.
Afbraakmateriaal
Indien de opdracht slopingswerken omvat, worden de daarvan voortkomende materialen en
voorwerpen eigendom van de aannemer.
Behoudens andersluidende bepaling in het bestek, moet de aannemer de afbraakmaterialen, het
puin en het afval regelmatig opruimen overeenkomstig de bevelen van de aanbestedende
overheid.
Artikel 79 – Organisatie van de bouwplaats – Veiligheid en orde op de
bouwplaatsen
Opdat de personeelsleden van de aanbestedende overheid te allen tijde toezicht over de in
uitvoering zijnde werken zouden kunnen houden, stelt de aannemer planken, stevige ladders en
andere toegangsmiddelen in voldoende aantal te hunner beschikking, op de hem aangewezen
plaatsen en op zijn kosten.
Tijdens de uitvoering der werken houdt de aannemer de bouwplaats proper. Alle puin, vuilnis, afval
en gruis moeten regelmatig verwijderd worden.
Hoogtepeilen
Van bij de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving, vergewist de aannemer er zich van
of de werken eventueel de verdwijning of de verplaatsing zouden kunnen tot gevolg hebben ofwel
van grenspalen, ofwel van hoogtepeilen van het Nationaal Geografisch Instituut, ofwel van
topografische peilen van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur, of de stabiliteit ervan zouden
kunnen aantasten.
In voorkomend geval verwittigt hij de aanbestedende overheid per aangetekend schrijven.
Signalisatie van de bouwplaats
De aannemer zorgt ervoor dat de signalisatie van de bouwplaats, alsook alle berichten en
mededelingen aan het publiek, conform zijn met de wetten en reglementen op het gebruik der talen
in bestuurszaken.
Borden met de vermelding van de aanbestedende overheid, de subsidiërende overheden, de
ontwerper(s) en de aannemer(s) worden door de aannemer op zijn kosten geplaatst.
23
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Werken in de gebruikte gebouwen
In de gebruikte gebouwen wordt door de leidende ambtenaar, rekening houdend met de in het
bijzonder bestek voorgeschreven aanduidingen, de planning opgemaakt wat betreft de
terbeschikkingstelling van de aannemer van de gebruikte ruimten en lokalen, naast de
beschermings- en veiligheidsonderrichtingen die hij verplicht is te plaatsen en te onderhouden
teneinde ongevallen te vermijden, zorgt de aannemer eveneens voor de verplaatsing en
herplaatsing van het meubilair, overeenkomstig de constructies van de leidende ambtenaar.
De aannemer mag door zijn werken het gebruik van het gebouw niet in het gedrang brengen, noch
enig gevaar opleveren van welke aard ook.
Te dien einde plaatst en onderhoudt hij stevige afsluitingen alsook de nodige
beschermingsinrichtingen, om zowel de toegang tot de ruimten van derden als de toegang van de
gebruikers van het gebouw te verhinderen.
De aannemer wordt geacht de lokalen in goede staat aangetroffen te hebben, tenzij hij, vooraleer
de werken te hebben aangevat, tegensprekelijk de slechte staat van het geheel of van gedeelten
van de bouwplaats heeft doen vaststellen.
De leidende ambtenaar bepaalt ter plaatse de grenzen van en de toegangen tot de bouwplaats.
De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige maatregelen om te voorkomen dat
door de uitvoering van zijn werken schade wordt toegebracht aan de gebouwen, aan de
beplantingen of aan de meubelen.
Hij verricht, tot volledige voldoening van de aanbestedende overheid, de herstellingen of
vervangingen die nodig zijn om de beschadigde plaatsen in hun oorspronkelijke staat te herstellen.
De werken worden uitgevoerd door arbeiders die gespecialiseerd zijn in het soort werk dat deze
herstelling inhoudt. Wanneer herstellingen of een vervanging niet volstaan om de plaatsen in hun
oorspronkelijke staat te herstellen, vergoedt de aannemer de aanbestedende overheid voor het
nadeel dat ze geleden heeft.
Bescherming der daken
Wanneer de aanneming herstellingswerken of afbraak van dakbedekkingen omvat, is de aannemer
verplicht de gebouwen waarvan de dekking werd weggenomen te beschermen. Hij levert, plaatst
en onderhoudt alle doeltreffende beschermingsmiddelen zoals zeilen. De beschermingsmiddelen
zijn volkomen waterdicht, goed vastgemaakt en geschikt om de waterafvoer te verzekeren, zonder
dat er schade wordt toegebracht aan de constructies. De aannemer is verantwoordelijk voor en
onderhoudt de beschermingsmiddelen, zelfs gedurende de periode dat de werken wegens slecht
weder onderbroken zijn. Alle schade berokkend hetzij aan de gebouwen, hetzij aan de voorwerpen
die er in ondergebracht zijn, ten gevolge van waterdoorsijpeling komende van de daken waarvan
sprake in de aanneming, wordt hersteld, op kosten van de aannemer, door arbeiders die
gespecialiseerd zijn in het soort werk dat deze herstelling inhoudt.
Bescherming voor schilderwerken
Wanneer de aanneming schilderwerken bevat, worden de werken zodanig geleid dat de gebruikers
er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.
De aannemer neemt alle voorzorgsmaatregelen opdat de gevaren voor ongevallen en bevuiling
zoveel mogelijk zouden beperkt worden.
De vrije toegang tot alle gangen, uitgangen en trapzalen moet, zonder hindernissen, mogelijk
blijven.
Bovendien worden de lokalen perfect rein gehouden gedurende de uitvoering van de werken.
De aanwezigheid van verse verf moet vermeld worden op goed zichtbare borden.
De aannemer beschermt met de meest doeltreffende middelen alle constructie-elementen, alsook
het meubilair. De verplaatsing en de herplaatsing van het niet aan de muren vastgehecht meubilair,
vallen onder de verplichtingen van de aannemer.
24
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Artikel 79 - Organisatie van de bouwplaats – Gelijktijdig uit te voeren opdrachten
De aannemer mag zich niet verzetten tegen de uitvoering op zijn bouwplaats, van andere
aannemingen van welke aard ook, zelfs als deze aannemingen de zijne aanvullen en/of wanneer zij
van dezelfde aard zijn.
Hij moet, integendeel, de richtlijnen van de leidende ambtenaar opvolgen, om zodoende een
volmaakte coördinatie van de werken te bekomen.
Wanneer werken betreffende de speciale technieken (verwarming, verluchting, elektriciteit, enz...)
het voorwerp uitmaken van afzonderlijke aannemingen, mogen deze geen aanvang nemen vóór
het eind van de gedeeltelijke werken vermeld in de volgende alinea.
Bij het opmaken van de planning der bouwwerken zorgt de aannemer ervoor dat, bij het verstrijken
van maximum 3/5 van de termijn (deze betreffende de schilderwerken niet inbegrepen):
 het (de) gebouw(en) onder dak staat (staan) en afgedicht is (zijn, beglazing en deuren
inbegrepen) voorlopige afdichtingen worden toegelaten maar vallen ten laste van de aannemer
zonder dat hij richt heeft op enige vergoeding;
 alle lokalen vrij zijn van bekistingshout en van alle belemmeringen;
 de dakwaterafvoer verzekerd is;
 de kelderverdiepingen of de lokalen waarin materialen of zwaar materieel moeten aangebracht
 of opgeslagen worden voor de andere aannemingen, toegankelijk zijn.
Artikel 82 - Keuringsmodaliteiten
1° Controles en proeven op de bouwplaats of op de plaats van de levering;
Alle kosten voor opslag en behandeling van de materialen en diverse benodigdheden die nodig
zijn voor de controles en proeven vallen ten laste van de aannemer, die de aanwijzingen van de
leidende ambtenaar inzake opstelling van de materialen en benodigdheden, alsmede van de
bijkomende toestellen die nodig zijn voor de controles en proeven, moet in acht nemen.
2° Controles en proeven in de werkplaatsen van de fabrikant.
De meettoestellen en de proefmachines moeten steeds door de gemachtigde van de
aanbestedende overheid kunnen gecontroleerd worden.
Alle kosten betreffende deze proeven, met inbegrip van het voorbereiden van de proefstukken
en het vervangen van de stukken die door de proeven werden vernield, alsmede het bezorgen
van de vereiste meet- of proeftoestellen aan het personeel van de aanbestedende overheid,
vallen ten laste van de aannemer.
3° Proeven en controles in laboratoria
De kosten van de proeven, d.w.z. deze welke door het laboratorium worden aangerekend en die
de kosten voor het voorbereiden van de stukken, voor het vervaardigen van de proefstukken
door dit laboratorium en de eigenlijke kosten van de proeven omvatten, vallen ten laste van de
aanbestedende overheid, indien de proeven voldoening schenken, tenzij het bestek dit anders
bepaalt.
De kosten van de proeven op ander materiaal dan beton zijn volledig ten laste van de aannemer
indien het geheel van de proeven op het betrokken materiaal geen voldoening schenkt.
Wat betreft de proeven in verband met het beton, is elke niet bevredigde proef ten laste van de
aannemer.
Artikel 82, §4 - Geweigerde producten
Indien de aannemer niet-gekeurde producten gebruikt of producten welke niet beantwoorden aan
de bepalingen van het bestek, heeft de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde het recht de
werken onmiddellijk stil te leggen totdat de geweigerde producten vervangen worden door andere
die voldoen aan de bepalingen van het contract. Deze beslissing wordt medegedeeld aan de
25
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
aannemer door middel van een proces-verbaal en een boete van 25 EUR wordt toegepast voor
iedere kalenderdag dat de overtreding bestaat.
26
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Artikel 83 - Dagboek van de werken
Voor iedere aanneming van minstens 136 000 EUR en die tenminste 60 werkdagen duurt, wordt op
de bouwplaats een dagboek der werken bijgehouden door de aannemer.
Hij vermeldt dagelijks:
- de weersomstandigheden;
- de werkonderbrekingen wegens ongunstige weersomstandigheden;
- het aantal en de hoedanigheid van de op de bouwplaats tewerkgestelde arbeiders;
- de aangevoerde materialen;
- de speciale werkomstandigheden;
- de uitgevoerde werken.
Artikel 89 - Onderbreking van de werken
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de aanneming te onderbreken om de
goede coördinatie van de werken mogelijk te maken (plaatsing van de elektrische leidingen en
eventueel van sommige leidingen voor verwarming, verluchting, vloeistoffen).
De aannemer heeft geen recht op enige schadeloosstelling uit dien hoofde.
De uitvoeringstermijn wordt verlengd ten belope van de door de onderbreking veroorzaakte
vertraging. Op voorwaarde dat de contractuele uitvoeringstermijn niet verstreken is.
Artikelen 91 en 92 - Voorlopige oplevering
Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer alle lokalen waar hij werken heeft uitgevoerd en
alle bouwwerken die hij heeft uitgevoerd alsook de sanitaire installaties.
Deze reiniging omvat o.a.:
 het reinigen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van alle ramen en beglazingen,
deuren, schrijnwerk in het algemeen;
 het reinigen van de vloerbekledingen, vensterbanken, muren en plafonds, ofwel met water,
ofwel met water plus een geschikt reinigingsproduct;
 het ontstoffen en het reinigen van de vloerbekledingen met vast tapijt;
 het reinigen en het ontstoffen van de stookplaats, allerlei installaties, de sanitaire ruimten enz...
 het opruimen en het reinigen van toegangswegen;
 het in orde brengen en wieden van de grasperken en beplantingen.
HVAC: Opleveringen
De opleveringen volledig volgens type-bestek 105 van 1990:



1ste Voorlopige oplevering - (betaling: 9/10)
2de Voorlopige oplevering - (proeven voldoening en geen enkele opmerking - betaling:
resterende 1/10 + vrijgave van de eerste helft van de borgtocht)
Definitieve oplevering - (2 jaar na de 1ste voorlopige oplevering met een minimum van
1 jaar na de 2de voorlopige oplevering - vrijgave van de tweede helft van de borgtocht)
Artikel 95 - Betalingen
De betalingen in mindering gebeuren naargelang de uitvoering vordert.
De door de aannemer in te dienen gedetailleerde staat van de werken zal minimaal opgesteld
worden volgens de NBN B06-006.
De aannemer is verplicht een gedateerde en ondertekende schuldvordering in (aantal invullen)
exemplaren voor te leggen samen met een gedetailleerde cumulatieve staat van de werken op de
laatste kalenderdag van iedere maand. Valt de aanvangsdatum na de 15de dag van de maand,
dan wordt de eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de volgende maand.
27
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
Voor al de bijwerken zullen afzonderlijke schuldvorderingen en cumulatieve staten opgesteld
worden voor de periode van uitvoering gelijklopend met de vorderingsstaten van de oorspronkelijke
aanneming.
[Enkel voor bouwkundige werken]
De aanrekening van de materialen ter plaatse gebeurt, doch met uitsluiting van de materialen
waaraan snelle beschadiging bij opslag op de bouwplaats inherent zijn, zoals bv. glas,
spiegels, sanitaire toestellen e.a.
Ook de materialen bij opdrachten van schilderwerken zijn uitgesloten.
[Enkel voor verwarmingsinstallaties]
De aanrekening van de materialen ter plaatse gebeurt volgens de bepalingen van het TB 105
van 1990, t.t.z. aan 3/5 van hun inschrijvingswaarde.
De eerste voorlopige oplevering geeft recht op de betaling van 9/10 van het totaal bedrag der
uitgevoerde werken, en 3/5 van de op de bouwplaats aangevoerde materialen na aftrek van
de reeds betaalde bedragen.
De tweede voorlopige oplevering geeft recht op de betaling van het overblijvende 1/10. Het
2de en 3de deel van de aanneming wordt betaald ten belope van het bedrag der uitgevoerde
werken.
[Enkel voor elektrische installaties]
De aanrekening van de materialen ter plaatse is niet toegestaan.
De verificatietermijn bedraagt 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en
de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken bedoeld in voorgaande bepalingen. Binnen de
verificatietermijn gebeurt het nazicht van de ingediende staat van de werken en brengt de
aanbestedende overheid er eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er niet tussen de partijen
overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt de aanbestedende overheid deze prijzen ambtshalve
vast met behoud van alle rechten van de aannemer. Een proces-verbaal wordt opgesteld met
vermelding van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het verschuldigde bedrag. De
aannemer wordt schriftelijk in kennis gebracht van dit PV en wordt verzocht binnen 5 dagen, een
factuur in te dienen voor het vermelde bedrag. De verificatietermijn wordt verlengd naar rato van
het aantal dagen overschrijding van deze termijn van 5 dagen.
De betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats binnen 30 dagen vanaf het verstrijken van de
verificatietermijn.
28
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
GEMEENTE
: (naam invullen)
AANBESTEDENDE OVERHEID
: (naam invullen)
BENAMING VAN DE OPDRACHT : (omschrijving invullen)
OFFERTEFORMULIER
1
VOOR ÉÉN INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON
De ondergetekende (naam en voornamen) .......................................................................................
Hoedanigheid of beroep: ...............................................................................................................
Nationaliteit: ................................................................................................................................
Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer):
....................................................................................................................................................
1
VOOR ÉÉN VENNOOTSCHAP
De vennootschap (handelsnaam of naam) .......................................................................................
Rechtsvorm: ...................................................... Nationaliteit: .....................................................
Maatschappelijke zetel (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2 3
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (naam en voornamen)
....................................................................................................................................................
in hoedanigheid van .......................................................................................................................
Nationaliteit: ................................................................................................................................
Wettelijke woonplaats (land, gemeente met postnummer, straat en huisnummer):
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
1
Slechts één vorm kan geldig ingevuld worden - de overige doorhalen
De volgende gegevens dienen voor elke gemachtigde ingevuld te worden
3 Elke gemachtigde voegt bij zijn (haar) offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar)
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht; hij (zij) kan zich ook beperken tot
verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het “Belgisch Staatsblad” waarin zijn (haar) bevoegdheden
zijn bekendgemaakt.
2
29
Laatste aanpassing: 1 april 2014
1VOOR
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
ÉÉN VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID
OPGERICHT DOOR MEERDERE
NATUURLIJKE EN/OF RECHTSPERSONEN
De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen)
(hierna dienen voor ieder van hen dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven op de
vorige pagina en dit naargelang het een natuurlijke of een rechtspersoon betreft)
1 2
(eventueel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)
(hierna dienen voor iedere vennootschap dezelfde gegevens ingevuld te worden als aangegeven
op de vorige pagina)
3
die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming onder de naam
....................................................................................................................................................
Verbindt of verbinden zich op zijn (haar) (hun) roerende en onroerende goederen tot de uitvoering,
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bijzonder bestek, van de opdracht met
betrekking tot de aanneming van de werken genaamd
........................................................................................................................................…............
.....................................................................................................................................……..….........
tegen de som van (in cijfers - incl. btw)
EUR
geschreven (in letters - incl. btw) ............................................................................ EUR
[Wanneer het een opdracht betreft welke opgesplitst is in verschillende percelen zal voor elk
perceel het bedrag in cijfers en letters opgegeven moeten worden.]
1
de gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt
of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot verwijzing naar het
nummer van de bijlage aan het “Belgisch Staatsblad” waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.
2 in te vullen in dezelfde volgorde als voor de vennootschappen.
3 door de inschrijver(s) in te vullen
30
Laatste aanpassing: 1 april 2014
Bestek werken Gesubsidieerde Infrastructuur
ALS VOLGT GEDETAILLEERD
31
GEMEENTE :
AANBESTEDENDE OVERHEID :
OPDRACHT :
SAMENVATTENDE OPMETINGSTAAT (BESTEK NR. ...............)
De inschrijver wordt verzocht de vergissingen te verbeteren en de leemten aan te vullen, die hij bij middel van de plannen en het bijzonder bestek in de
samenvattende opmetingstaat van de ontwerper mocht vastgesteld hebben (onder voorbehoud van het gestelde onder “verbetering vermoedelijke
hoeveelheden” in het bestek)
AANDUIDING VAN DE ARTIKELS
VH EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
EENHEIDSPRIJS IN LETTERSCHRIFT
OF HEID VAN DE SAMENGEWIJZIGD
GP m,m²
VATTENDE
DOOR DE
OF m³, st OPMETINGST.
INSCHRIJVER
FH
bedrag in EUR
Totaal
Btw 21 %
ALGEMEEN TOTAAL
EUR
EUR
EUR
Opmerking: Er kan geen prijsafroeping gedaan worden bij een offerteaanvraag.
TOTAAL INCL. BTW: (bedrag invullen)
33
TOTAAL
A. Inlichtingen betreffende de inschrijver1
Inschrijving bij de RSZ : nr(s) .......................................................................................................
btw (alleen in België): nr(s) .........................................................................................................
inschrijving op de lijst van de erkende aannemers: nr(s) ...................................................................
(onder)categorie(ën) : ....................................................................................................................
klasse(n): ....................................................................................................................................
B. Inlichtingen betreffende de erkenning2
(valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van de sancties bepaald in
artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 tot gevolg hebben)

De erkenning stemt overeen met de (onder)categorie en klasse bepaald door het bestek en
het bedrag van de offerte.
Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het
maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, vastgesteld voor de verkregen
erkenningsklasse, door de gunning van de opdracht niet worden overschreden.

De erkenning stemt overeen met de (onder)categorie en klasse bepaald door het bestek en
het bedrag van de offerte.
Door de gunning van de opdracht zal het maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren
werken, vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden.
De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.

De erkenning stemt NIET overeen met de (onder)categorie en klasse bepaald door het
bestek en het bedrag van de offerte.
De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.

De bewijzen van erkenning in een andere E.U.-lidstaat en van gelijkwaardigheid van die
erkenning, zijn bij deze offerte gevoegd.

De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte
gevoegd.
OF
OF
OF
OF
1
Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid opgericht door meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen
dienen de gevraagde inlichtingen voor elke persoon en in dezelfde volgorde als in de opgave van hun
personalia opgegeven te worden.
2 Doorhalen wat niet van toepassing is.
34
C. Identificatie onderaannemers
Mijn onderaannemers zijn de volgende (naam-nationaliteit en woonplaats opgeven):

naam: (invullen)

nationaliteit: (invullen)

woonplaats: (invullen)
Het bedrag van de werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemers,
1. onderdanen van een E.U.-lidstaat, beloopt (per land)
(bedrag invullen) EUR
(bedrag invullen) EUR
2. onderdanen van een ander land, beloopt (per land)
(bedrag invullen) EUR
(bedrag invullen) EUR
D. Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit
(invullen)
E. Herkomst van de producten
1.
1
Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die NIET
afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.
OF
2.
1
2
2
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 81, 5° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011,
gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de
herkomst van de te leveren producten en/of van de te gebruiken materialen die NIET afkomstig
zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.
Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten
en/of materialen in de inschrijving vertegenwoordigen.
Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie af te werken
of te verwerken producten en/of materialen, vermeldt zij de prijs van de grondstoffen.
Doorhalen wat niet van toepassing is - geen rekening houden met de door de opdrachtdocumenten
opgelegde producten van vreemde oorsprong.
De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan, wordt geacht voor de uitvoering van de ganse
aanneming geen producten of materialen te gebruiken die NIET afkomstig zijn uit lidstaten van de
Europese Unie.
35
F. De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op
Rekeningnummer (invullen) bij1 (naam maatschappij invullen)
geopend op naam van2 (invullen)
3 4
G. R.S.Z.-verplichtingen
(voor de Belgische aannemers)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid
waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instellingen wordt opgegeven, overeenkomstig
artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
OFWEL
(voor de buitenlandse aannemers)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers.
(voor beide)
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de
ondergetekende(n) of omtrent de offrerende vennootschap inwinnen bij andere instellingen.
H. Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:
 de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens de opdrachtdocumenten moeten worden
overgelegd
 de door de opdrachtdocumenten vereiste modellen en monsters
Te ..................................................op ...................................................
de inschrijver(s)
1
Aanduiding van de financiële instelling waar de betalingen moeten uitgevoerd worden.
Juiste benaming van de rekening.
3 Doorhalen wat niet van toepassing is.
4 Bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 3 000 EUR dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle
inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in
artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
2
36